Приглашаем
к сотрудничеству!



Пожалуйста, заполните все поля.


Главная » Сделать заказ » Договор на оказание услуг

Договор на оказание услуг

 

ДОГОВОР № ______

возмездного оказания услуг

г. Москва                                                                                 «____» _____________2012 г. 

 

          Общество с ограниченной ответственностью «ДУЛИНЪ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Дулина А.С., действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, а вместе «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

 

1. Предмет договора

 

1.1 Исполнитель обязуется оказать услуги Заказчику - предоставить строительную технику и транспортные средства (далее по тексту – «Техника») в соответствии с Приложением №1 для выполнения работ по заданию Заказчика и выделить для ее управления и технической эксплуатации квалифицированный экипаж, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя.

1.2 Техника предоставляется в соответствии с заявкой Заказчика при наличии требующейся техники у Исполнителя и возможности ее предоставления на указанный в заявке срок. Заказчик производит заявку Техники факсимильным путем на бланке Исполнителя за 5-ть рабочих дней до даты использования техники. По соглашению сторон данный срок может изменяться.

1.3 Исполнитель при наличии свободной техники и соответствии ее технических характеристик с заданием Заказчика подтверждает заявку факсимильным путем

 

2. Обязанности сторон

 

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1 Своевременно предоставить Заказчику имеющуюся необходимую Технику в технически исправном состоянии, укомплектованную стандартными стропами и готовую к выполнению работ, а также квалифицированный экипаж по согласованной заявке.

2.1.2 Соблюдать правила техники безопасности при проведении работ на строительных площадках объектов Заказчика, в соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасности эксплуатации грузоподъемных кранов» СниП 12-03-99; «Безопасность труда в строительстве»; «Правил техники безопасности в строительстве».

2.1.3 Своевременно предоставлять счета для оплаты.

2.1.4 Поддерживать технику в технически исправном состоянии, осуществлять текущий и капитальный ремонт техники, обеспечивать горюче-смазочными материалами.

2.1.5 Нести ответственность за ущерб, который может быть причинен техникой или в связи с ее эксплуатацией, за исключением случаев, когда ущерб причинен в результате исполнения неправомерных указаний Заказчика.

2.1.6 В случае невозможности предоставления Техники по согласованной заявке уведомить Заказчика путем факсимильного сообщения не позднее 15-00 и не менее, чем за 12 часов до начала работ.

2.1.7 В случае поломки выделенной техники Исполнитель производит замену указанной техники либо производит ее ремонт в течение 2-х суток

 

 2.2. Заказчик обязан:

2.2.1 Использовать технику в соответствии с нормативными документами и ее назначением.

2.2.2 Обеспечить контроль за безопасным ведением работ в соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасности эксплуатации грузоподъемных кранов» СниП 12-03-99, «Безопасность труда в строительстве», «Правил техники безопасности в строительстве».

2.2.3 Предоставить квалифицированных стропальщиков для перемещения грузов c применением Техники.

2.2.4 Назначить ответственного ИТР за безопасное перемещение грузов с применением Техники.

2.2.5 В случае перемещения нестандартных грузов с применением Техники, требующих специальных строп, траверсов или грузозахватных приспособлений, обеспечить их наличие на месте производства работ.           

 2.2.6 Обеспечить беспрепятственные въезды, заезды, подъезды Техники, в том числе техники и персонала для ее обслуживания. Создать все необходимые условия для выполнения поставленной задачи перед Техникой, в том числе надлежащее освещение.

2.2.7 Нести полную ответственность за сохранность строительной техники и охрану труда, безопасность проведения работ на объектах заказчика, в том числе за действия третьих лиц.

2.2.8 При организации перевозки строительной техники силами заказчика, нести ответственность за доставку техники на объект.

2.2.9 В случае утраты либо повреждения техники по вине Заказчика, последний обязан возместить ее стоимость, либо стоимость восстановительного ремонта, а также оплатить время простоя техники в ремонте и(или) время с момента утраты техники до возмещения её стоимости.

2.2.10 Обеспечить подписание рабочих рапортов, путевых листов и иных документов, подтверждающих выполнение работ (оказание услуг) уполномоченными лицами.

2.2.11 В случае отказа от заявленной Техники, Заказчик обязан известить Исполнителя путем факсимильного сообщения не позднее 15-00 и не менее, чем за 24 часа до начала работ.

 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов

 

3.1 Объем оказанных услуг с применением Техники исчисляется количеством отработанных часов рабочей смены.

3.2 Обычный режим использования Техники по настоящему договору составляет 8 часов за смену. В случае, если Техника использована большее количество часов за смену, оплата производится за фактическое время. Простои и не полная загрузка работой по вине Заказчика, либо третьих лиц, оплачиваются Заказчиком так же, как отработанные часы.

3.3 В случаях досрочного завершения работ, оплата производится за все 8 часов рабочей смены. Недоработанные часы не вычитаются из стоимости данной смены и не учитываются в последующих рабочих сменах.

3.4 Время начала работ считается время прибытия Техники на место производства работ, но не ранее указанного в заявке.

3.5 Время окончания работ, в случае, если Техника не остается на объекте для работы на следующий день, считается время выезда с территории производства работ.

3.6 Время окончания работ в случае, если Техника остается на объекте для работы на следующий день, считается время освобождения машиниста автокрана, согласно сменному рапорту.

3.7 Время, затраченное на переезды по объекту и между объектами, установку автокрана на опоры, монтаж-демонтаж противовесов, монтаж-демонтаж решетчатого удлинителя стрелы, перепасовка троса и другие работы по подготовке Техники к перемещению грузов – входит в отработанные часы рабочей смены и также подлежит оплате.

3.8 Предоставление Техники по заявкам, превышающим установленный лимит, производится по предоплате в размере 100%. Денежный лимит составляет 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

3.9 Предоплата производится в 3-х дневный срок (до начала работ). Исполнитель вправе направить счет для оплаты посредством факсимильной связи. Днем исполнения обязательств Заказчика по оплате считается дата зачисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.

3.10 В случае образования у Заказчика задолженности сверх установленного лимита, Исполнитель имеет право отказать Заказчику в предоставлении Техники до момента погашения задолженности.

3.11 Расценки на оказание услуг Техники и ее доставки установлены сторонами в Приложении № 1 к настоящему договору, если иные (с учетом скидок) не согласованны в конкретных заявках или дополнительных соглашениях, являющихся неотъемлемой частью данного договора.

3.12 После подтверждения соответствующих заявок цены не подлежат изменению в одностороннем порядке. Цены за услуги Техники могут быть пересмотрены Исполнителем, в связи с повышением стоимости горюче-смазочных материалов, запчастей, удорожанием рыночных тарифов и т.д., о чем Исполнитель сообщает Заказчику не менее чем за 10 рабочих дней до их повышения. О своем решении Заказчик сообщает письменно, в течении 5-ти рабочих дней. При отсутствии от Заказчика письменного отказа по истечении 5-ти рабочих дней, цены считаются согласованными.

3.13 Рапорт машиниста автокрана, подписанный уполномоченным представителем Заказчика на месте производства работ, является полным основанием для подписания акта выполненных работ в соответствующем объеме. Представителем заказчика, считается любой из людей, указанных Заказчиком в заявке, либо любой руководящий сотрудник на месте производства работ (оказания услуг) с применением Техники. При наличии печати Заказчика или штампа (в том числе специально предназначенной для удостоверения вышеуказанных документов) лицо, подписавшее рабочий рапорт, путевой лист и т.п. считается уполномоченным. При отсутствии уполномоченного представителя Заказчика на объекте по окончании смены, рапорт подписывается машинистом автокрана, а указанное в сменном рапорте отработанное время считается фактическим и признаётся сторонами утверждённым. Стороны подписывают акт выполненных работ, что в свою очередь является основанием предъявления счета Заказчику. Заказчик производит оплату оказанных услуг, согласно счета в течение 5-ти рабочих дней на расчетный счет Исполнителя.

3.14 При отсутствии Актов выполненных работ, объем и стоимость определяются исходя из иных документов, подтверждающих оказание услуг (рабочие, сменные рапорты, путевые листы и т.п.).

3.15 В случае производства работ более 7 (семи) календарных дней на одном объекте, счета за выполненные работы (оказанные услуги) п.3.10. выставляются еженедельно.

 

4. Дополнительные условия

 

4.1 Исполнитель может также предоставить Заказчику дополнительные скидки при использовании Техники на одном объекте не менее 6-ти дней в неделю в режиме работы более 8-ми часов в сутки. Стоимость таких услуг с учетом скидок согласовывается в заявках на Технику, либо дополнительным соглашением.

4.2 Все документы, переданные факсимильным путем имеют силу оригинала. Датой предоставления документов считается дата факсимильной передачи. Оригиналы документов, переданных по факсимильной связи, стороны обязуются предоставлять в течение 10-ти календарных дней.

4.3 Исполнитель вправе не исполнять указания Заказчика, если таковыми нарушаются правила техники безопасности при ведении работ, также как если задания Заказчика превышают грузоподъемные характеристики Техники.

4.4 Исполнитель вправе приостановить выполнение своих обязательств по настоящему договору в случае наличия у Заказчика просрочки по оплате услуг.

 

5. Ответственность сторон

 

5.1 В случае просрочки платежа (п.3.8.,3.9 договора) Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 % от суммы платежа за каждый день просрочки.

5.2 Заказчик несет ответственность за предоставление своевременной, полной и достоверной информации об опасных перемещаемых грузах, наличие ЛЭП (линий электропередач) ближе 30 м от рабочей зоны Техники, характеристик котлованов, мягкого грунта, скрытых и не просматриваемых дренажных и технологических каналов, отверстий и колодцев.

5.3 В случаях несвоевременного отказа п.2.2.11 от Техники Заказчик обязан оплатить Исполнителю неустойку в размере стоимости 4-х часов работы заявленной Техники. В случаях отказа от услуг Техники после ее доставки, либо невозможности выполнения работ по вине Заказчика, либо третьих лиц на объекте Заказчика, последний обязан оплатить по счету стоимость доставки Техники и неустойку в размере стоимости 4-х часов ее работы при подаче в г. Москва. А в случае отказа от услуг Техники после (либо во время) ее доставки за пределы г. Москва более чем на 20 километров или невозможности выполнения работ по вине Заказчика, либо третьих лиц на объекте Заказчика, последний обязан оплатить по счету доставку Техники и неустойку в размере стоимости 8-ми часов работы.

5.4 Исполнитель не несет ответственности за простои иной Техники, рабочих, ИТР, стропальщиков и иного персонала Заказчика по факту опоздания Техники Исполнителя на объект по причине перекрытия дорог, ДТП на маршруте движения и других дорожных ситуаций при отсутствии в этом вины Исполнителя.

5.5 В случаях, указанных в п.п.4.4., 2.1.7. Исполнитель не считается нарушившим обязательства по настоящему договору и не несет ответственности за убытки, прямо или косвенно связанные с приостановкой оказания услуг.

5.6 В случае ненадлежащего исполнения настоящего договора Исполнитель несет ответственность только за реальный ущерб. 

5.7 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий, других непреодолимых сил извне, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора, или привели к нецелесообразности исполнения договора хотя бы одной из сторон.

5.8 Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения принятых на себя обязательств.

5.9 В случаях привлечении сторонами третьих лиц, ответственность за их действия стороны несут как за свои собственные.

 

6. Срок действия договора, разрешение споров

 

6.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 2012г.

6.2 Все споры, вытекающие из настоящего договора, стороны будут разрешать путем переговоров. Срок рассмотрения претензий 15 календарных дней. При не достижении согласия споры будут рассматриваться в арбитражном суде г. Москва и Московской области.

6.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

6.4 Все изменения, приложения и дополнения к настоящему договору, подписанные сторонами, составляют его неотъемлемую часть.

6.5 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Односторонний отказ от исполнения настоящего договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

6.6 Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

6.7 Если ни одна из сторон за 30 дней до истечения срока действия настоящего договора не известит другую сторону в письменной форме о его расторжении, срок действия настоящего договора будет автоматически пролонгироваться на каждый последующий календарный год.

 

 

 

Исполнитель:                                                                                           Заказчик:

 

 

ООО «ДУЛИНЪ»  т/ф: 8 (495) 410-54-24

ИНН 7728811279 КПП 772801001  

Юридический адрес:, г. Москва,

проезд Черёмушкенский, дом 3, корпус  1.  

ОГРН 1127746482775  

р/сч 40702810802870000174  

в  ОАО "АЛЬФА-БАНК ", г. Москва  

БИК 044525593  

к/сч 30101810200000000593  


 

_______________/Дулин А.С. /                ________________ /_______________/